中國電建西北院桐城市孔城鎮光伏發電項目EPC總承包工程發電場建安工程標競爭性談判公告
1.采購條件
中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司已中標桐城市孔城鎮光伏發電項目EPC工程總承包項目，項目業主為國能安慶能源有限責任公司，資金已落實。其中EPC工程總承包項目包含的發電場建安工程標專業分包已得到業主認可，具備采購條件，中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司作為采購人，現對該項目進行公開競爭性談判采購,凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意響應的企業法人，均可向采購人報名獲取競爭性談判文件參與本項目談判。
2.項目概況與采購范圍
2.1建設地點
建設地點位于安徽省桐城市孔城鎮，具體位于安徽省安慶市桐城市孔城鎮光伏項目施工現場。
2.2工程概況及標段概況
國能桐城市孔城鎮光伏發電項目（以下簡稱本項目）由國能安慶能源有限責任公司投資建設，擬建設光伏交流側容量約為23.6MW（直流側裝機容量29.5MWp），以35kV電壓等級匯集后以1回35kV線路接入110kV孔城變間隔；項目采用漁光一體模式進行綜合開發，將光伏電站與養殖業相結合，在魚塘上建設光伏電站，形成“上可發電，下可養殖”的發電模式。有效節約土地，提高土地利用率。本項目屬新建電站，包括太陽能光伏發電系統及相應的配套設施。
2.3工期要求
桐城市孔城鎮光伏發電項目發電場建安工程專業分包標段計劃于2025年2月4日開工（具體以進場開工時間為準），2025年6月完工，工期節點以總承包項目部下發的進度計劃為準。
2.4質量要求
桐城市孔城鎮光伏發電項目發電場建安工程專業分包標段質量要求：按照業主及國家規定的施工質量要求。
2.5招標范圍
本次招標工程為桐城市孔城鎮光伏發電項目發電場建安工程專業分包標段，承包范圍包括（但不限于）：
標段區內光伏場區進場道路和所有場內道路的新建、改擴建和恢復（包括施工機械和材料進場所需的運輸道路協調和修復、清障、改造、加固等）；池塘清淤；光伏組件支架樁基礎、箱變樁基礎、電纜樁基礎采購、安裝、樁基試驗；電纜橋架、支架、槽盒采購、安裝；箱變基礎；光伏組件、支架、逆變器、箱變等所有設備安裝工作，以及所有需要進行配套的安裝工作。組件、支架、逆變器接地安裝以及輔助性材料（含消防沙箱、滅火器等）采購安裝；現場安全警示標牌、展示欄制作、安裝；標段區組件、逆變器、箱變、電纜、接地網等全場電氣設備安裝調試、交接試驗及配合并網手續辦理，項目區域內安全文明施工，環境保護、水土保持及圍欄及大門施工，短期租地及臨時占地的相關審批手續辦理及用地協調、用地附著物補償、青苗賠償、土地復墾、復綠、復耕（含土地復墾保證金，土地復墾驗收合格后自行辦理保證金退款手續）等手續及費用。
具體合同范圍和工作內容以技術文件和施工圖紙為準。
3.響應人資格要求
3.1企業要求
3.1.1企業資質要求：響應人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、安全生產許可證、增值稅一般納稅人資格、具有電力工程施工總承包三級資質及以上資質。
3.1.2企業資產（財務要求）：提供近三年（2021年至2023年）財務審計報告。
3.1.3企業主要人員要求：
（1）項目經理資格要求：具有二級及以上建造師注冊證書，且具備安全生產考核合格證書（B證），需要提供有效證明材料；
（2）項目技術負責人的資格要求：中級以上職稱，近3年至少擔任過類似工程項目技術負責人經歷，需要提供有效證明材料。
（3）項目安全生產管理人員的資格要求：具備有效的安全生產考核合格證書（C證），需要提供有效證明材料。
3.1.4企業工程業績要求：近三年來不少于2項類似業績或經驗。
3.1.5企業資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；
（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；
（3）不是中國電力建設集團（股份）有限公司和中國電建西北院的禁入承包商；
（4）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與響應；
（5）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；財務賬戶以及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（6）未被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采購人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。）
3.2其他要求
3.2.1本次招標不接受聯合體響應。
3.3本次招標資格審查采用資格后審方式，開標后由評標小組對響應人的資質進行審查，資格條件沒有達到響應文件規定要求，評標小組將否決其響應資格。
4.響應文件的獲取
凡符合上述資質條件要求的，請于2025年1月15日至2025年1月19日，每日上午8:30時至11:30時，下午14:00時至17:00時（北京時間，不含法定公休日），……。
（1）單位營業執照原件副本；
（2）法定代表人授權委托書原件及被授權人身份證原件；
（3）本標段標書不授權任何標書費。
本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請聯系辦理會員入網事宜，成為正式會員后可下載詳細招標、報名表格、項目附件和部分項目招標文件等。
聯系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com
溫馨提示：本招標項目僅供正式會員查閱，您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄，或聯系工作人員辦理會員入網事宜，成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。
客戶咨詢服務熱線
VIP招標
首頁
